+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на монтаж и продажу

Договор на монтаж и продажу

По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п. В случае выполнения работ по п. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Агентский договор и посредническая деятельность. Слово юристу. Выпуск 8

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на продажу и монтаж пластиковых

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.

При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. По договору поставки изготовления пластиковых окон Исполнитель обязуется изготовить пластиковые оконные конструкции, демонтировать старые и установить новые пластиковые окна с подоконниками и отливами, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

Иногда может быть оформлено два договора, один на поставку пластиковых окон, а другой на монтаж и демонтаж. Но в большинстве случаев оформляется единый договор поставки оконных конструкций из ПВХ. Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ.

Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами; — произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней.

Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут. При выполнении иных услуг п.

Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:. Обязанности Заказчика: — предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением В к месту работ.

Обязанности Исполнителя: — выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 двух недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.

Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Необходимые термины Договор — это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:. В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др.

Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях. Продавец обязан передать Покупателю окна, соответствующие требованиям, установленным в Приложении N 1 к Договору.

В случае передачи окон в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения N 1 Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество окон или устранить иные нарушения, допущенные Продавцом, в срок, установленный Покупателем. Окна должны быть упакованы в тару упаковку , обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении.

В случае передачи окон в ненадлежащей таре упаковке или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства. Цена работ, выполняемых Продавцом по Договору составляет рублей.

В цену работ включены расходы по проезду, проживанию и питанию работников Продавца, которые будут выполнять работы по Договору. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта эмбарго , решений правительства или государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

Продавец при выполнении работ должен обеспечивать соблюдение норм безопасности. Приемка результата работ осуществляется Покупателем в соответствии с в течение дней после получения им сообщения Продавца о готовности к сдаче результата работ.

В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ. После упомянутой приостановки на срок более Продавец оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

Продавец обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через дней после указанной Покупателем даты возобновления работ. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее дней после получения Продавцом предоплаты п.

Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента поставки Товара на Объект. В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

Популярность пластиковых окон с каждым годом не уменьшается, а наоборот, становится все больше. Ответ достаточно прост. Продукт имеет массу преимуществ по сравнению со старыми деревянными окнами.

Пластиковое окно на сегодняшний день оптимальный вариант в соотношении цена-качество в своем сегменте продукции. Изготовлением и установкой окон сейчас занимается много разных фирм. И, хотя многие из них собирают и устанавливают пластиковые изделия, это вовсе не означает, что ваше окно будет точно такое же, как и вашего соседа.

К счастью, или, к сожалению, окно окну рознь. Он должен быть технически грамотным, в нем должны быть прописаны название материалов, их производитель, все размеры, для профиля и стеклопакетов должны указываться количество камер и так далее. Уважающая себя фирма, которая занимается изготовлением, продажей и установкой окон обязательно покажет вам пластиковый профиль в разрезе.

Основная несущая, каркасная часть рамы — это металлический профиль. Если недобросовестные производители установят тонкий металл, то рама в скором времени может деформироваться. Совет: Проверить толщину металла профиля без специального оборудования вы никак не сможете.

Поэтому воспользуйтесь советами хорошо зарекомендовавшей себя фирмы-производителя. Если представитель фирмы по первому вашему требованию демонстрирует разрез рамы и подробно указывает на все технические нюансы, то, скорее всего, он от вас ничего не утаивает.

Некачественный товар вам, скорее всего не покажут, или не станут вас посвящать в технические подробности связанные с изготовлением изделия. От качества уплотнительной ленты зависит, будет в вашей квартире тепло или нет.

Качество стекла невооруженным взглядом вы проверить не сможете. Единственное, что вам под силу, — это определить его герметичность. Сделать это несложно, нужно только хорошо присмотреться.

Если вы отчетливо видите поверхности стекла не как единое целое, а как два или три разных стекла, значит, пакет не герметичный. Совет: Сделайте осмотр стеклопакета до того, как его занесли в помещение. Потом, во время монтажа стекло могут повредить, или в нем проявятся скрытые дефекты, поэтому лучше проконтролировать состояние стеклопакета самостоятельно.

Этот нюанс также следует обговорить с представителем фирмы, задокументировать пункт, прописывающий, что делать в случае, если выявляется какой-то дефект. Лучше всего будет, если эти договора будут оформлены как один договор. Тогда в документе должны быть прописаны не только все детали и материалы, из которых сделано изделие, а и объем работ, которые обязуется выполнить фирма.

В этот договор, кроме подробно описанных комплектующих окна должны входить пункты, в которых также подробно расписываются все виды работ:. Совет: Обратите внимание на пункт, который относится к монтажу блока. Вам надо будет внимательно прочитать его, и если вы с ним согласны — подписать.

В разделе, который относится к расчетам, должен быть прописан порядок оплаты. То есть покупатель сначала вносит аванс, а после окончания работ всю остальную сумму. В договоре должны быть прописаны пункты, которые регламентируют ваши обязательства.

Эти пункты обычно касаются обеспечения доступа к оконному и балконному проемам, обеспечения доступа к электросети, достаточное освещение помещения и финансовых расчетов.

Если производство и установка пластиковой конструкции выполнялась одной фирмой, в этом случае она предоставляет вам гарантию, которая также прописывается в договоре. Стандартный гарантийный срок 3 года. Некоторые фирмы предлагают гарантии конструкциям до 5 лет. Если делать оконные блоки будет одна фирма, а устанавливать совсем другая, то первая может снять с себя обязательства и отказаться от гарантий.

Поэтому старайтесь заказывать пластиковый блок и услуги по его установке на одной фирме. Если это так — дайте возможность и своим друзьям ознакомиться с этим договором, его особенностями.

Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.

Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ. Дорогие читатели!

Важно лишь аккуратно снять их с петель и выставить дверную коробку. Пластиковые двери и окна из пвх профилей по заводской цене. Сопутствующие работы уборка мусора и прочее.

Договор на обслуживание кондиционеров с юридическими и физическими лицами Договор на обслуживание кондиционеров Для проведения сервисных работ по обслуживанию кондиционеров в нашей компании заключается договор "На сервисное обслуживание". В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание. Образец договора на обслуживание кондиционеров: Предмет Договора. Дорогие читатели!

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара. Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон. В Случае, указанном в п. Необоснованное уклонение отказ от подписания необходимых документов п. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар. При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия. Обязанность получения необходимых согласований разрешений собственником здания и или городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика. Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Договор на производство и установку дверей и металлоизделий

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма. Перечень Объектов, марки поставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны в коммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора Приложение N 1 к Договору.

Комплектность Товара определяется в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Монтаж оборудования Продавец вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц.

Эти конструкции нуждаются в: В таком случае взаимоотношения с компанией можно законодательно урегулировать в ситуации, когда Вам предоставили некачественную услугу. Если фирма предлагает замену окон без подписания договора, лучше отказаться сразу, несмотря на привлекательную цену. Вы рискуете внесенными в качестве предоплаты деньгами, срывом всех мыслимых сроков, отсутствием гарантии. А вот в том случае, когда фирма предлагает подписать типовой договор, стоит потратить время, чтобы внимательно изучить образец документа.

Договор на установку кондиционера образец с физическим лицом

То, что пластиковые окна имеют отличные эксплуатационные характеристики, известно многим, и мы с этими утверждениями полностью согласны. Самостоятельную установку рассматривать не будем. Остановимся на варианте привлечения к выполнению работ специализированных компаний в Москве. Что надо сделать, чтобы исключить появление неприятных ситуаций?

Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора. Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т. Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг.

Типовые договора по установке окон

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

Договор поставки и монтажа оборудования относится именно к На практике большинство сделок по купле-продаже сложного.

На странице представлена, актуальная в году, Форма договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание ТО , обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров в дальнейшем Оборудование на Объекте Заказчика. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование. Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов , согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Оформления договора поставки окон в году Заключение договоров — это неотъемлемая часть знаний, необходимая для того, чтобы получать желаемый результат, а умелое составление сможет гарантировать безопасность сделки. Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов. Общие моменты Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна. А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.

Типовой договор монтажа окон пвх

Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Дать установщикам новый срок на доделку окон. В этом случае в претензии нужно будет обязательно прописать конкретную дату, до которой просите завершить работы.

В своей практике IT-компании часто сталкиваются с ситуациями, когда одному и тому же клиенту нужно и продать оборудование, и провести его монтаж и настройку. Чтобы не составлять несколько договоров на каждую услугу, вместо этого используется договор на внедрение , который включает все необходимые операции. Но как правильно составить такой договор, чтобы он имел юридическую силу и не содержал ошибок? На что обратить особое внимание? Законодательство нашей страны разрешает составлять т.

Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда. Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения. Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения. Предмет договора. Порядок оформления заказа.

Комментарии 9
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. cansxingna

    Під час ввезення поширюються заборони чи обмеження відповідно до

  2. greenbervind86

    По европейским ценам мы должны платить за газ и топливо, а машины , мы-украинцы, рылом не вышли, что бы покупать машины по европейским ценам!

  3. Альбина

    Алексей и Александр, здравствуйте! Хотел бы с Вами вернуться к разбору полётов административной преюдиции. На сегодняшний день существует больше дюжины статей Уголовного кодекса, предусматривающие наказания за повторные административные деликты такие как 264.1, 116.1, 158.1, 212.1 и др. Я считаю, что наказывать в уголовном порядке за неоднократное нарушение статей КоАП не допустимо, так как это противоречит независимости отраслей права (всё-таки надо отличать зёрна от плевел Правонарушения отдельно, преступления отдельно. Это два разных явления, которые имеют разные качества. Нарушается следующий принцип: Количество по-своему мелких правонарушений не могут образовывать качество, характерных для преступления, даже если правонарушения совершаются многократно. Наказание конечно должно быть посущественней в случае повторения правонарушений, но ТОЛЬКО в рамках этого же КоАПа. Возьмём пример: Вот тигр укусил человека, данное животное опасно для человека и может сделать последнего инвалидом, нанеся непоправимый урон или в худшем случае летальный исход, а вот если человека укусит комар, даже 50 комаров одновременно то никакой опасности они не принесут, кроме как дискомфорта в виде чесотки. Тоже самое в случае преступления оно способно нанести существенный ущерб обществу, а административное правонарушение не может. К сожалению, наше государство способно только проводить репрессивную политику против народа, мало создающее что-либо в пользу него. Поэтому, я выступаю за то, чтобы исключить данное деструктивное явление.Я также знаю, что есть выдающиеся учёные, адвокаты, которые выступают против Адм. преюдиции, например, Генри Резник, Сидоренко Э.Л. а также Наталья Александровна Лопашенко из Саратова, прекрасный человек, доктор юр. наук и профессор, в статьях она тоже высказывала против оного явления. Поддерживаю иногда общение с ней. Вопрос мой к Вам вот какой, Есть ли в перспективе возможность отмены статей Уголовного кодекса, которые предполагают уголовную ответственность за повторные административные правонарушения? И как скоро это наступит, помогут ли петиции и обращения граждан в Конституционный суд? Какова вероятность этого добиться? Могу ли я добиться этого сам? И как вы относитесь к моей инициативе?Спасибо большое за внимание!

  4. Савелий

    Если в базе у полиции моя просроченная машина и я выезжаю в другую страну на другой машине, меня пропустят?

  5. Натан

    Это изза выборов шоколадный устроил,че такого произошло ну споймали оленей морячков в крыму и че?мразь гореть ему в Аду!

  6. Ерофей

    Капец. Так и у меня украли 15 грамм золота в 2014, человек сознался, сдал в ломбард, остались у него квитанции как доказательство. Как сказал мне следователь золото просрочилось и ушло, но я думаю он его себе забрал. Вора отпустили и вот уже ищут его почти 5 лет)

  7. Тимофей

    То есть данная норма говорит о том, что лицо уже должно находиться в статусе обвиняемого или подозреваемого, которому можно избрать какую-либо меру.

  8. Клементина

    Пфф, перед ремонтом обошел всех соседей (на каждом этаже есть маленькие дети и узнал кто и когда спит и просыпается включая детей, оставил номер квартиры и мобилы, сказал что если буду мешать, заходите или звоните, в итоге в течении 2-х месяцев кап. ремонта никто не жаловался, работали июнь-июль и в праздники и в выходные с 10 до 20.

  9. vomastidi

    О господи. Где ты видел что за отказ от освидетельствования автоматически лишали прав? Не путай освидетельствование с медицинским освидетельствованием.Что значит автоматически? Лишить прав может только суд. Никакого автоматического лишения прав нету. Хватит людей в заблуждение вводить. Если инспектор говорит дыхните, то водитель имеет право отказаться и никакого наказания не последует. Максимум, что может инспектор это направить в мед.учреждение для прохождения медицинского освидетельствования, отказ от прохождения которого и преследуется ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, но законность такого отказа будет проверяться в суде. Ещё раз, никакого автоматического лишения прав не существует, как и лишения прав за отказ от прохождения освидетельствования в прибор инспектора.

© 2018-2020 zkbolshevik.ru